Wowstick.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор поставки цемент образец

Договор поставки строительных материалов: образец договора

Договор поставки строительных материалов – разновидность договоров купли-продажи связанных с поставкой строительных материалов и комплектующих. Пример данного договора вы можете скачать в нашей статье. Данный документ регламентирует взаимоотношения между поставщиком строительных материалов и покупателем.

Информация, которая фиксируется в договоре поставки строительных материалов

  • Номенклатура всей продукции;
  • Объемы всей продукции;
  • Сроки, в которые строительные материалы должны быть доставлены покупателю;
  • Графики, по которым будут осуществляться поставки.

Обязанности покупателя:

  1. приемка стройматериалов;
  2. внесение своевременной оплаты за стройматериалы;
  3. внесение своевременной оплаты за услуги;
  4. возврат тары своевременно.

Риски при отсутствии договора

Один из самых серьезных рисков – суды могут квалифицировать устное соглашение не как поставку, а как куплю-продажу (см. решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23.07.2018 по делу № А45-35191/2017). Отсюда вытекает целый ряд проблем.

  1. Поставщик не сможет отклонить претензию покупателя о качестве поставленного товара (п. 1 ст. 475 Гражданского кодекса РФ), если фактически у них ранее была договоренность о поставке продукции с недостатками или качества ниже определенного законодательством.
  2. Покупатель сможет предъявить претензию контрагенту о недостатках товара только в случае, если они обнаружены им в сроки, установленные ст. 477 ГК РФ. Более длительные сроки, которые могли бы быть согласованы в письменном договоре поставки, действовать не будут.
  3. Ни та ни другая сторона не смогут применить при нарушениях договорную неустойку. В таких случаях ответственность наступает только по ст. 395 ГК РФ за просрочку оплаты поставленного или, наоборот, поставки оплаченного товара.
  4. Приемка товара будет осуществляться в порядке, определенном законодательством. У сторон будет отсутствовать право ссылаться на какой-то иной (договорной) порядок приемки, который они могли бы согласовать в договоре.

В КонсультантПлюс есть множество готовых решений, в том числе путеводитель по судебной практике «Поставка товаров». Если у вас еще нет доступа к системе, вы можете оформить пробный онлайн-доступ бесплатно! Вы также можете получить актуальный прайс-лист К+.

Что учесть в договоре с поставщиком?

При правильной организации работы с поставщиками компания может значительно сэкономить оборотные средства. Экономический результат сделки в свою очередь во многом зависит от грамотного планирования юридической конструкции договора поставки. Контракт на поставку должен оптимально сочетать хозяйственную и юридическую стороны сделки, а также всевозможные варианты действий контрагента в спорных ситуациях.

От формирования подходящих для вашей компании условий поставки товара будет зависеть, можно ли законно уменьшить налоговую нагрузку на описываемую в договоре сделку. Одним из самых «перспективных» в этом смысле является условие о моменте перехода права собственности на товары.

Поставщик отсрочит момент отражения выручки в бухгалтерском учете, а соответственно и уплату налога на прибыль, если в договоре будет указано, что право собственности на товары переходит не после их непосредственной передачи, а после оплаты (это предусмотрено статьей 491 ГК РФ). В учете продавца в таком случае фиксируется не выручка, а кредиторская задолженность.

Читайте так же:
Как проверить поставку цемента

Однако нужно быть готовым, что налоговая может к этому придраться. Содержание статьи 271 НК РФ, регламентирующей порядок признания доходов в налоговом учете, в некоторой степени противоречит тому, что сказано в ГК РФ.

Так, в статье 271 НК РФ говорится, что датой получения дохода является дата реализации товара независимо от фактического поступления денежных средств. Правда, тут же идет ссылка на пункт 1 статьи 39 НК РФ: понятие реализации товара, оказывается, определяется данным нормативным актом – «. признается дата реализации товара, определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК». Но в последней опять-таки ничего не сказано, о том, что первичней для реализации – оплата или фактическая передача продукции.

Поэтому мнение налоговой и Минфина России, изложенное в Письме от 20.09.2006 № 03-03-04/1/667 – доход от реализации товаров для целей налогообложения должен признаваться на дату их фактической передачи покупателю и выставления ему расчетных документов – считается спорным.

Оно основывается по большей части на случае, описанном в пункте 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98. По мнению судей, поставщик сразу должен был начислить выручку сразу после отгрузки товара, так как не запретил покупателю распоряжаться товаром до момента перехода права собственности. То есть у покупателя в распоряжении оказалось чужое имущество.

Таким образом, поставщик должен заранее продумать, какие именно доказательства подтвердят, что покупатель не использовал товары для своей деятельности до полной оплаты, то есть до момента перехода права собственности. Это вопрос компетентности бухгалтера.

Лучше, если заполненный образец договора с поставщиком будет содержать соответствующие дополнительные условия. В том числе, например, что продавец вправе проверять у покупателя наличие и состояние продукции до перехода права собственности, а продавец должен ежемесячно отчитываться, где товар и что с ним.

согласно ст. 25 Закона РБ от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

г. ________ «___» ________ 20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец»,

в лице _____________________, действующего на основании ________________,

и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,

в лице _____________________, действующего на основании ________________,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим договором материалы (далее — товар) по объекту «___________________________»:

______________ в количестве _____________ по цене ___________________

1.2. Цель приобретения товара Покупателем: для собственного производства.

1.3. Источник финансирования: ____________________________________ бюджет.

2. Цена товара

2.1. Общая сумма договора составляет:

2.2. Цена товара является договорной и определяется в соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение N 1 к настоящему договору), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Качество товара. Гарантийные обязательства

3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ, либо иной действующей нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству данного товара. Гарантийный срок — _____________ года с момента приобретения товара.

Читайте так же:
Чем отличается известковый от цементного раствора
4. Приемка товара по количеству и качеству

4.1. Товар принимается по количеству — согласно товарно-транспортных накладных (далее — ТТН) в месте передачи товара (_______________________________), по качеству — согласно требованиям нормативно-технической документации на данный товар, действующим в Республике Беларусь в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290.

5. Порядок расчетов

5.1. Оплата поставляемого товара производится за счет средств ___________________ бюджета платежными поручениями со счетов органов казначейства.

5.2. На расчетный счет Продавца до «___» _________ 20__ г. перечисляется ________________________ белорусских рубля.

6. Сроки и порядок поставки товара

6.1. Поставка товара осуществляется со склада Продавца транспортом _________________ и за его счет в течение 5 (пяти) банковских дней после поступления предоплаты на расчетный счет Продавца.

6.2. Продавец имеет право досрочной поставки товара, о чем он уведомляет письменно Покупателя посредством факсимильной связи.

6.3. Уведомлением Поставщика о готовности товара к отгрузке является Протокол согласования цен.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего договора согласно законодательству Республики Беларусь.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить.

8.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания договора, возникшие помимо воли Продавца и Покупателя, наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. Непреодолимой силой признаются следующие события: пожар, стихийные бедствия, военные операции любого характера, блокада, эпидемии, аварии на транспорте. К обстоятельствам, освобождающим сторону от ответственности, относятся также забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

8.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону не позднее 5 банковских дней с момента их наступления. Дальнейшие поставки товара (партий товара) производятся по факту согласования сторонами изменения цены товара путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.

9. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора. Рассмотрение споров

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» _________ 20__ года. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от полного исполнения взятых на себя обязательств по договору.

9.2. Изменение и расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон, путем подписания дополнительных соглашений.

9.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает обязательства по настоящему договору.

9.4. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, вытекающим или связанным с выполнением настоящего договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, при не достижении Сторонами согласия спор будет рассматриваться в Хозяйственном суде по месту нахождения ответчика в установленном законодательством порядке.

Читайте так же:
Фиброволокно для цементных растворов как использовать

9.5. Все остальные вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются на основании постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 N 444 «Об утверждении положения о поставках товаров в Республике Беларусь».

10. Прочие условия

10.1. В целях оперативного обмена документацией, Стороны договорились о возможности использования в качестве официальных документов, имеющих юридическую силу, документы и настоящий договор, переданные посредством факсимильной связи, с последующим обменом Сторонами оригиналами документов и настоящим договором в течение 5 банковских дней.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон) и имеет равную юридическую силу.

Нюансы, которые надо учитывать при подписании договора

При подписании договора купли-поставки товара участники сделки должны обращать внимание на следующие моменты:

Не стоит игнорировать составление спецификации, так как этот документ подтверждает наличие обязательств по договору.

В долгосрочных контрактах следует согласовывать цены на товары и конкретную сумму по договору. Если цены часто меняются – можно указать порядок определения цены. К примеру «Стоимость продукции указана в прайс-листе и может изменяться поставщиком».

Не надо забывать о сроках поставки товара поставщиком. Во избежание споров точные сроки можно зафиксировать в прилагаемом к соглашению графике.

В договоре надо четко прописать систему возмещения убытков и штрафных санкций. В ином случае нарушение сторонами условий соглашения будет наказываться в соответствии с нормами действующего законодательства.

Определение исчерпывающего перечня форс-мажорных ситуаций поможет избежать споров с контрагентами в будущем. Иногда могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые сложно отнести к форс-мажору, но партнер по бизнесу может попытаться воспользоваться неопределенностью условий договора.

Полные тексты нормативных документов в актуальной редакции вы всегда сможете посмотреть в КонсультантПлюс.

Юридические услуги по договору поставки

Хотите, чтобы отношения с партнером по договору подряда были лишены неприятных сюрпризов? Хотите в случае возникновения судебного спора иметь преимущества? Тогда необходимо грамотно подходить к оформлению договорных отношений.

Юридические услуги по договору поставки требуется на разных уровнях взаимоотношений сторон — составление договора; составление протокола разногласий; юридические консультации по приемки товара; претензионная работа в случае поставки товара не соответствующего условиям качества, ассортимента, комплектности; судебная работа.

Использовать договор-счет-акт может любой предприниматель или компания. В законе ограничений нет.

Договор-счет-акт помогает быстрее получить деньги. Не надо ждать, пока юрист клиента подготовит договор, а потом тратить время на то, чтобы в нем разобраться. Составить договор занимает полчаса, выставлять счет не надо, подписывать акт у клиента тоже.

Договор подходит для простых сделок, которые не надо подробно описывать. Используйте договор-счет-акт, если:

  • нет особых требований к клиенту. Например, согласовывать макеты по сложному графику и в несколько этапов, выезжать на строительную площадку, закупать учебники для сотрудников;
  • не используете персональные данные покупателей, лицензии с кучей ограничений, техническое задание на сорок страниц — всё, что требует подготовки отдельных документов и дополнительного согласования.
Читайте так же:
Что означает марка цемента 400

Договор не подойдет, если есть риск, что клиент по-своему интерпретирует условия сделки. Представьте, вы фотограф, и клиент заказал фотосессию сотрудников и их детей. Чтобы вы сделали свою работу, клиент должен сделать свою — собрать участников в студии. Возможно, клиент решит, что сбором занимаетесь вы, а не он, и никого не соберет. Если такой риск есть, составляйте подробный договор, где пропишете, кто что и когда делает. Так надежней.

Договор-счет-акт не тестировался на специализированных сделках, например, на поставку энергии, бурение недр, продажу лекарств или финансовых услуг. Скорее всего, договор для таких сделок не подойдет.

Состав внешнеторгового контракта

Что должно быть обязательно упомянуто в тексте?

Ниже советы по составлению контракта. Они приведены в той же последовательности, как обычно идут в тексте договора. А конкретные формулировки смотрите в образце внешнеторгового контракта.

Шапка, предмет и стороны контракта

Всё банально и скучно: номер и дата контракта, место подписания, наименование сторон и их дальнейшее именование в тексте: «Поставщик», «Покупатель», вместе «Стороны»…

Но есть и нюансы:

  • Позаботьтесь о том, чтобы в шапке контракта фигурировало название поставщика, написанное на языке его страны нахождения и укажите дополнительный уникальный идентификатор компании — аналог ИНН/ОГРН для российских фирм (например, в Китае это номер бизнес-лицензии). В случае судебного разбирательства это исключит любые инсинуации, связанные с установлением ответчика;
  • Номер и дата для внешнеторгового контракта являются де-факто обязательными реквизитами;
  • Если по контракту будет приобретаться заранее известный товар, то необходимо явно прописать его, хотя бы товарную группу. Формулировку последней лучше всего выбирать с оглядкой на ТН ВЭД;
  • Желательно явно прописать, что закупаемый товар предназначен для ввоза на территорию РФ и его дальнейшее планируемое использование — в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным потреблением. Такая формулировка проясняет некоторые аспекты таможенного оформления импорта.

Условия поставки и обязанности сторон

Общая рекомендация — прописывать их как можно подробнее, особенно в части, касающейся качества товара! Признаком хорошего тона будет прямо сослаться на Incoterms, даже если вы не будете устанавливать какое-либо из них в договоре.

Помимо этого, очень желательно упомянуть:

  • максимальный срок поставки партии товара и его ввоза на территорию РФ. Кроме фактора управления сроком поставки, этот пункт должен присутствовать для целей валютного контроля;
  • перечень документов, предоставляемых поставщиком вместе с товаром. Он должен включать как минимум все документы для таможенного оформления.
  • если доставка осуществляется по морю, имеет смысл отдельно закрепить порядок оформления и передачи вам оригинала коносамента;
  • момент выполнения поставки и момент перехода прав собственности на товар. Звучит похоже, но разница всё же есть. Последний связан с ведением бухгалтерского учёта и налогообложения будущих продаж. Наиболее удобно совместить его с оприходованием товара на складе покупателя.

Цена и порядок расчётов

Единственный раздел контракта, который гарантированно будет внимательно прочитан китайским партнёром!

  • В соответствии с требованиями валютного контроля, в тексте должна быть явно указана валюта контракта;
  • Очень желательно прописать общую сумму контракта, особенно если он рамочный. Это связано с тем, что контракты в валюте объёмом более 3 млн рублей (эквивалент по курсу) подлежит постановке на учёт в банке и жёстче контролируется. Поэтому если вместо однозначной суммы написать, что она складывается из всех фактически поставленных партий товара, то банк и таможня будут регулярно требовать копии документов на все предыдущие партии, чтобы проверить, не вышла ли их сумма из установленного лимита;
  • Порядок платежей должен быть указан явно и однозначно. Избегайте обтекаемых формулировок и привязывайте моменты оплаты к объективным этапам выполнения поставки: выпуск коносамента, прибытие груза в место назначения, дата таможенной декларации.
Читайте так же:
Договор поставки песок цемент

Ответственность сторон

Любые основания для изменения стоимости поставки: пени, штрафы, зачёты и т.п., — должны быть явно и подробно зафиксированы в этом разделе и дополнены параграфами об обязанностях сторон.

Так, если вы условились с поставщиком об уценке некачественного товара, то обязательно прямо прописывайте, каким образом будет реализована эта уценка: поставщик вернёт вам деньги, сделает зачёт или скидку на следующую партию…

Помните о том, что помимо взаимоотношений с поставщиком, все ваши сделки являются предметом контроля со стороны таможни и банка. Для первой самым важным является порядок расчёта таможенной стоимости и её индекс, а также соответствие заявленных условий фактическим.

Что же до банкиров, то главный принцип — не допускать «зависания» денег за границей. Это чревато серьёзными штрафами! Обратите внимание на п.7.2 в файле с образцом контракта.

Каждый цент, отправленный за рубеж, должен быть либо «закрыт» поставкой товара, либо возвращён обратно на ваш счёт.

Заключительные положения

Обычно подобную «воду» принято пробегать глазами, не вникая в суть. Но во внешних контрактах заключительные положения очень важны!

Ваш контракт должен в обязательном порядке содержать:

  • Дату окончания. В связи с особенностями валютного законодательства вариант с неопределённым сроком и автоматической пролонгацией не «пройдёт»;
  • Применимое право: Инкотермс 2010, положения Венской конвенции ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров. Этот пункт очень важен, если дело дойдёт до суда;
  • Порядок разрешения споров. Позаботьтесь о том, чтобы в случае судебного разбирательства оно проводилось на вашей территории и на вашем языке;

А для разрешения торговых споров между российскими и китайскими компаниями есть даже специальный орган — китайская международная торгово-экономическая арбитражная комиссия (China International Economic and Traid Arbitration Comission – «CIETAC»)

  • Возможность сторон обмениваться электронными копиями документов, признание юридической силы последних наравне с оригиналами;
  • Средства связи для обмена уведомлениями по контракту. Здесь лучше всего указать используемые адреса электронной почты. Помните, что многие претензии, связанные с нарушением сроков, «вязнут» в невозможности определить момент направления того или иного документа или рекламации.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector